四川某某********与成都某某*******建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

四川某某********与成都某某*******建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2024)川民申*号

审理程序：再审程序

审结日期：2024-09

【案例概要】

再审申请人四川某某********（以下简称某甲公司）因与被申请人成都某某*******（以下简称某乙公司）建设工程施工合同纠纷一案,不服四川省成都市中级人民法院（2023）川01民终****号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。

某甲公司申请再审称,一、二审法院认定某甲公司应承担的违约责任过重,缺乏任何事实和法律依据,不符合公平原则。1.某甲公司始终积极履行合同义务,且某乙公司在发出合同解除通知前并未提出异议。双方并未严格按照合同约定履行合同义务,即使认定某甲公司存在违约行为,也并未影响双方权利义务关系及合同的正常履行。案涉工程未进场施工的原因是某乙公司未提交红线内的工作面,某甲公司在因某乙公司造成工期严重延误的情况下提出调价需求,系某甲公司的合法权利。2.某甲公司无法在没有蓝图的情况下违法施工,二审法院以“合同未约定...(本文书还有1153字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式