汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
背景颜色:
字体大小: 特大
奇台县名***********、冯*装饰装修合同纠纷一案
【案例标签】
  • 案由:民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>装饰装修合同纠纷
  • 案例类型:民事判决书
  • 案号(2023)新2325民初*号
  • 审理程序:一审
  • 审结日期:2023-06
  •  
  • 【案例概要】

    原告(反诉被告)奇台县名***********(以下简称名匠装饰公司)与被告(反诉原告)冯*装饰装修合同纠纷一案,本院于2023年2月16日立案后,依法适用普通程序,于2023年2月20日公开开庭进行了合并审理,原告(反诉被告)名匠装饰公司的委托诉讼代理人汪*、穆**,被告(反诉原告)冯*及其委托诉讼代理人王**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

    原告名匠装饰公司向本院提出诉讼请求:1、请求法院判令被告立即支付原告装修款28,788元、利息3,683.6元(2020年1月5日-2023年2月5日,年息4.15%,共37个月);2、判令被告自2023年2月6日起承担银行同期贷款利率至装修款本息还清为止;3、本案保全费、保险费、诉讼费、邮寄费均由被告承担。事实与理由:2019年8月1日,原、被告双方签订《房屋装修合同》,被告将位于奇台县九***小区**号楼**单元**室房屋交于原告施工,约定工程价款73,000元,施工完毕后,被告早已入住使用,但却推诿支付装修款,多次催要无果,现依法起诉。

    被告冯*辩称,双方签订的装修合同属实,原告未完全履行合同,未在约定期限内完工,装修一半时原告停工,找不到人,拖延时间已久,被告于2020年1月8日自行购买材料将剩余工程施工完毕,原告装修的房屋存在房屋质量问题,原告拒不维修,请驳回原告诉讼请求反诉原告冯*向本院提出诉讼请求:1、判令反诉被告赔偿反诉原告违约金13,870元;2、判令反诉被告赔偿反诉原告返工维修费(暂定)10,000元;3、判令反诉被告承担反诉原告律师代理费3000元;4、本案诉讼费用由反诉被告承担事实与理由:原、被告双方于2019年8月1日签订一份《房屋装修合同》,约定被告将九城御景2-3-802号住宅承包给原告装修,承包方式为全包,装修费共计73,000元,竣工日期为2019年10月5日,原告延迟完工每日按总价0.2%承担违约金合同签订后被告陆续付款51,000元,但原告装修到多一半时停工不接电话也找不到人,被告无奈只好自行购买材料继续施工,直到2020年1月8日才完工,原告装修的房屋吊顶出现质量问题原告拒不维修,反而起诉被告索要剩余装修款,被告现依法提起反诉反诉被...(本文书还有8336字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明: 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息,仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示,并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因,不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息,需要加以屏蔽,请 点击此处 我们尽快为您处理。

    该案例委托律师

    汇法网

    扫描二维码,与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们