格尔木慧*********、格尔木市***合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

格尔木慧*********、格尔木市***合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2023)青民申*号

审理程序：再审程序

审结日期：2023-09

【案例概要】

再审申请人格尔木慧*********（以下简称慧子伟业公司）因与被申请人格尔木市***、一审第三人格尔木市****合同纠纷一案,不服青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院（2022）青28民终****号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。

慧子伟业公司申请再审称,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一项、第二项、第六项、第十一项的规定申请再审。事实和理由:

（一）一审判决在认定事实部分,对合同约定内容认定不清,对停工、竣工延误、迟迟不予交房的真正原因认定不清,对**层商铺是否验收、实有建筑面积、工程款数额认定不清,对违约责任认定错误等。比如:认定的合同约定内容遗漏了“完成主体10日内再支付工程款300万元”;因格尔木市***作为建设方施工手续不全导致停工;直至判决前**层商铺都未进行验收,不满足交付条件,构成违约;剩余工程款及二类费用根本不具备清算和支付条件（需竣工验收合格、共同清算账务）;慧子伟业公司实有建筑面积为4589.34平方米,并非4662.16平方米;慧子伟业公司认可...(本文书还有3302字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式