汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全
案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
汇法网提供专业的法律知识以及法律查询服务以及一站式找律师服务的法律网站
背景颜色：
字体大小： 小 中 大 特大
保存设置 恢复默认
陕西某某******与宝鸡某某***********建设工程分包合同纠纷一案
【案例标签】
  • 案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程分包合同纠纷
  • 案例类型：民事判决书
  • 案号(2024)陕01民终*号
  • 审理程序：二审
  • 审结日期：2024-12
  •  
    • 【案例概要】

    上诉人陕西某某******（以下简称某某公司）因与被上诉人宝鸡某某***********（以下简称某某美某某公司）建设工程分包合同纠纷一案,不服西安市未央区人民法院（2024）陕0112民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2024年09月24日立案后,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第四十一条第二款规定,由审判员张熠独任审理。上诉人某某公司委托诉讼代理人何*、王*,被上诉人某某美某某公司委托诉讼代理人程忠霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

    某某公司上诉请求:1、撤销一审判决第一项、第二项,改判驳回被上诉人的诉讼请求;2、本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由:一、一审判决未认定被上诉人工期延误,属认定事实错误。二、工程未过一...(本文书还有1634字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明： 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请 点击此处 我们尽快为您处理。

    该案例委托律师

    980套餐
    汇法网

    扫描二维码，与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们