汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
背景颜色:
字体大小: 特大
绍兴正派********、宁波恩耀******买卖合同纠纷一案
【案例标签】
  • 案由:民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>买卖合同纠纷
  • 案例类型:民事判决书
  • 案号(2022)浙06民终*号
  • 审理程序:二审
  • 审结日期:2022-09
  •  
  • 【案例概要】

    上诉人宁波恩耀******(以下简称恩耀公司)因与被上诉人绍兴正派********(以下简称正派公司)买卖合同纠纷一案,不服浙江省绍兴市柯桥区人民法院(2021)浙0603民初****号民事判决,向本院提出上诉。本院于2022年6月6日立案后,依法组成合议庭,经阅卷和询问当事人,不开庭进行了审理。上诉人恩耀公司的委托诉讼代理人孔**、刘**,被上诉人正派公司的委托诉讼代理人高**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

    恩耀公司上诉请求:撤销原判,改判恩耀公司支付货款605911元,驳回正派公司的其余诉讼请求事实和理由:一、一审法院在已认定正派公司延期交货的前提下,却回避认定正派公司违约的事实,直接认定恩耀公司不付货款构成违约,系事实认定错误关于延期交货的原因,没有正派公司的质量瑕疵,不会有多次返工,没有多次返工,就不会造成迟延交货,继而导致恩耀公司被第三方扣除空*损失一审判决认为微信聊天记录系双方无争议的证据,则对于正派公司所提供货物质量存在严重瑕疵,为何在事实认定部分没有任何提及根据我国民法典第五百七十七条之规定,在正派公司多次明确违约的情况下,恩耀公司有权要求正派公司承担相应的损失,此为正当的权利救济,并不构成违约二、一审判决认定正派公司所提供的布...(本文书还有4804字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明: 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息,仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示,并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因,不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息,需要加以屏蔽,请 点击此处 我们尽快为您处理。

    该案例委托律师

    汇法网

    扫描二维码,与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们