上诉人鸿鑫建设******因与上诉人广西春天***********建设工程施工合同纠纷一案,不服百色市右江区（2022）桂1002民初****号民事判决,向本院提出上诉。本院于2022年8月10日立案后,依法组成合议庭,并通知当事人于2023年9月11日到庭进行调查、询问和调解。上诉人鸿鑫建设******委托诉讼代理人黄**、梅**,上诉人广西春天***********委托诉讼代理人黄**到庭参加诉讼。

鸿鑫建设******上诉请求,1、撤销一审判决第五项;2、要求改判判令被上诉人向上诉人支付因被上诉人逾期支付工程进度款产生的违约金17550841.92元（违约金计算:以被上诉人应付未付工程进度款为基数,自被上诉人逾期支付工程进度款之日起每日按基数的千分之一计算至2022年3月30日止,具体计算明细详见后附的《春天里建设工程逾期支付工程进度款违约金计算表》）;3、要求改判判令被上诉人向上诉人支付因被上诉人逾期返还保修金产生的违约金（违约金计算:以广西春天***********逾期返还保修金4193553.20元为基数,自2022年1月12日起每日按基数的千分之一计算至上述保修金返还完毕之日止）;4、本案的一审、二审案件受理费由被上诉人承担。一、广西春天***********存在逾期支付进度款的事实,且造成我方的经济损失,依据合同约定,其应当承担相应的违约责任。二、一审法院未区分工程进度款和工程结算款,不支持我方请求对方支付逾期支付工程进度款的诉讼请求是错误的。三、保修金属于工程款的一部分,广西春天***********未依约定返还保修金,视为逾期支付工程款,应当支付逾期发回保修金的违约金。

广西春天***********答辩称,一、涉案工程关系社会公共利益和公共安全属于必须招投标项目,并且未依照招投标法国家发改委的规定,依法进行招投标,故涉案的两份《建设工程施工合同》属于无效合同。二、涉案的两份《建设工程施工合同》属于无效合同,不能依据无效合同主张违约责任。三、鸿鑫建设******主张逾期返还质保金无有效合同为依据,更无法可依。

广西春天****...(本文书还有8037字未显示)