汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
汇法网提供专业的法律知识以及法律查询服务以及一站式找律师服务的法律网站
背景颜色:
字体大小: 特大
白*曲*、普**等装饰装修合同纠纷一案
【案例标签】
  • 案由:民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>装饰装修合同纠纷
  • 案例类型:民事判决书
  • 案号(2023)藏01民终*号
  • 审理程序:二审
  • 审结日期:2023-11
  •  
  • 【案例概要】

    上诉人白*曲*、普**因与被上诉人西藏天汇**********(以下简称西藏天汇公司)、施**装饰装修合同纠纷一案,不服西藏自治区拉萨市城关区人民法院(2022)藏0102民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2023年10月8日立案后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。上诉人白*曲*、普**通过远程视频方式参加诉讼,被上诉人施**的委托诉讼代理人陈**到庭参加诉讼。被上诉人西藏天汇公司经公告送达开庭传票,未到庭参加诉讼,本案依法缺席审理。本案现已审理终结。

    白*曲*、普**上诉请求:1.撤销西藏自治区拉萨市城关人民法院(2023)藏0102民初****号民事判决,改判支持白*曲*、普**的一审全部诉讼请求;2.本案一、二审诉讼费由西藏天汇公司、施**承担。事实和理由:2022年5月11日,白*曲*与西藏天汇公司签订房屋装修合同,并支付了大部分装修款。合同履行过程中,西藏天汇公司人去楼空,施**至今下落不明,导致白*曲*、普**房屋至今无法继续装修,因合同目的不能实现应当解除合同,并返还已支付的装修款。一、2022年8月8日,西藏天汇公司的项目负责人李*猛电话告知白*曲*、普**,西藏天汇公司的法定代表人陈**及财务负责人施**失联,经白*曲*、普**与西藏天汇公司的项目总负责人蒋*核实,并于次日到西藏天汇公司住所地查看,发现西藏天汇公司已将公司内部财产全部转移且人去楼空,很多业主聚集,并就此情形向辖区110报案,但公安机关工作人员称本案应向法院起诉。一审法院认定本案2022年8月因疫情防控特殊原因工程停工,该原因消除后西藏天汇公司未...(本文书还有6169字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明: 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息,仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示,并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因,不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息,需要加以屏蔽,请 点击此处 我们尽快为您处理。

    该案例委托律师

    汇法网

    扫描二维码,与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们