黄**、抚州市华*********等建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

黄**、抚州市华*********等建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2021)赣10民初*号

审理程序：一审

审结日期：2022-12

【案例概要】

华毅公司作为合同相对方,应向黄**支付停、窝工损失239584.95元。黄**关于华毅公司应向其支付停、窝工损失利息的主张,因缺乏事实根据和法律依据,本院不予支持。

六、关于黄**要求逾期付款利息的主张有无依据,如果有依据,应如何计算的问题。

本案中,华毅公司与黄**并未约定欠付工程价款的利息计*标准。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条关于“当事人对欠付工程价款利息计*标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定,黄**主张按照中国人民银行发布的同期贷款利率计算逾期付款利息,本院予以支持。对于工程欠款利息起算时间,前文已述,本院确认黄**的停工时间为2020年11月15日,但案涉工程在停工时并未施工完成,截至本案判决之日尚未交付,华毅公司亦未与黄**办理结算,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条“利息从应付工程价款之日计*。当事人对付款时间没有约定40...(本文书还有2262字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式