李*、蒋**等装饰装修合同纠纷民事一审民事判决书

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

李*、蒋**等装饰装修合同纠纷民事一审民事判决书

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>装饰装修合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2020)粤2071民初*号

审理程序：其他

审结日期：2021-04

【案例概要】

原告李*与被告范**、中山市非***********（以下简称非简公司）装饰装修合同纠纷一案,本院于2020年9月29日立案后,蒋**申请作为共同原告参加本案诉讼,本院予以准许。本案由本院依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。原告李*、被告非简公司委托诉讼代理人孟**到庭参加诉讼。被告范**经本院传票传唤,无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告李*、蒋**向本院提出诉讼请求:1.解除装修合同;2.退还已付50000元装修款;3.支付20000元违约金;4.赔偿2019年7月至2020年9月期间租房费用15000元。事实与理由:2019年4月14日,原告蒋**与被告非简公司的法定代表人范**签订中澳滨河湾四期**栋**房装修合同,合同总价78000元,总工期60天。2019年5月20日,原告支付预付款20000元,由于被告种种原因导致工期拖延6个月,被告未能按时交付装修好的房屋给原告,双方遂于2020年1月11日签订装修合同补充协议,明*被告需于2020年2月10日前进场施工,复工后1个月内完工并交付...(本文书还有4191字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式