六安市某********、程**等民事一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

六安市某********、程**等民事一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>追偿权纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2023)皖1524民初*号

审理程序：一审

审结日期：2024-01

【案例概要】

被告中国某某*********辩称,需要查清被告程**在事故中应当承担的责任比例,如属于保险责任范围,我司将依照保险合同约定承担相应责任。

结合原被告提供的证据和当事人陈述,本院查明的事实与原告所诉一致。

另查明,在案外人安徽某某建设工程有限公司与原告六安市某********侵权责任纠纷一案中,经一、二审认定原告六安市某********付款的明细为,赔偿汪伦贵死亡赔偿费用962931.87元,胡某的赔偿费用为883161.37元,原告承担70%,为（962931.87＋883161.37）ｘ70%＝1292265.27元。

自有人员及租赁机械损失139319元;项目部人员停工工资29666.67元;脚手架停工损失150272.91元;损坏部位重新修复费用122430元,原告承担70%,即（139319+29666.67+150272.91+122430）×70%=309182元。一审案件受理费14908元,二审案件受理费15000元。

还查明,被告解**所有的湘ａｄ××**中联...(本文书还有902字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式