汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
汇法网提供专业的法律知识以及法律查询服务以及一站式找律师服务的法律网站
背景颜色:
字体大小: 特大
郑州市正*********、河南伟博******建设工程施工合同纠纷一案
【案例标签】
  • 案由:民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷
  • 案例类型:民事判决书
  • 案号(2021)豫0122民初*号
  • 审理程序:一审
  • 审结日期:2022-01
  •  
  • 【案例概要】

    原告(反诉被告)郑州市正*********(以下简称正岩公司)与被告(反诉原告)河南伟博******(以下简称伟博公司)建设工程施工合同纠纷一案,本院受理后,依法适用普通程序,由审判员独任审理,公开开庭进行了审理。原告的正岩公司委托诉讼代理人李**,被告伟博公司的委托诉讼代理人董**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

    正岩公司向本院提出诉讼请求:1、依法判令伟博公司清偿正岩公司工程价款1397000.79元;2、依法判令伟博公司支付正岩公司逾期支付工程款利息146700.47元(暂计算至2019年4月23日,以后仍按合同约定及法律规定主张);3、依法判令伟博公司支付逾期支付工程款违约金776182元(暂计算至2019年4月23日,以后仍按合同约定及法律规定主张);4、依法判令伟博公司赔偿正岩公司停工损失¥1158440.4元;5、诉讼费、保全费、保险费、鉴定费判由伟博公司承担;6、判令伟博公司承担正岩公司聘请律师的费用¥100000元。

    事实与理由:2011年8月,伟博公司就其开发建设的伟博·郑*华府项目7#、9#、11#、13#、15#、17#、18#楼土建、安装工程发包给正岩公司有关事宜,双方充分协商后达成了一致意见,并于2012年8月25日签订了《建设工程施工合同》,合同约定:伟博公司将伟博·郑*华府项目一期7#、9#、11#、13#、15#、17#、18#楼主体及西南片区地下车库工程发包给正岩公司施工;伟博公司按照《建设工程施工合同》第四部分第八条约定付款节点支付正岩公司工程款;合同还对双方权利义务、工程验收结算及违约责任等事项进行了约定。

    上述合同签订后,正岩公司严格按照合同约定履行施工义务,但伟博公司因资金不足,未能按照合同约定支付工程款,加之伟博公司管理不善等原因导致涉案工程多次、长期停工,给正岩公司造成了巨额的停工损失。无奈,正岩公司为了尽快完成施工任务,不得不垫资支付工人工资、克服各种苦难,现已施工完毕,但伟博公司在结算完成后,拒不按照合同约定支付工程款,已构成严重违约。为维护合法权益,正岩公司诉至法院。

    伟博公司辩称:一、根据伟博公司与正岩公司在2016年4月25日签订的《协议...(本文书还有8262字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明: 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息,仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示,并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因,不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息,需要加以屏蔽,请 点击此处 我们尽快为您处理。

    该案例委托律师

    汇法网

    扫描二维码,与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们