成都某某******与成都某某********建设工程分包合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

成都某某******与成都某某********建设工程分包合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程分包合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2024)川民申*号

审理程序：再审程序

审结日期：2024-12

【案例概要】

再审申请人成都某某******（以下简称某甲公司）因与被申请人成都某某********（以下简称某乙公司）建设工程分包合同纠纷一案,不服四川省成都市中级人民法院（2023）川01民终****号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。

某甲公司申请再审称,一、本案一审判决后,某甲公司已依法提起上诉二审法院也受理了某甲公司的上诉但,一审法院未通知某甲公司预交上诉费用在某甲公司逾期预交上诉费用后,也未通知某甲公司在指定期限内缴费二审法院以某甲公司逾期未预交上诉费用为由,按某甲公司自动撤回上诉处理,违反法律规定,剥夺了某甲公司的上诉权利二、某乙公司违反双方合同约定,延误案涉工程门窗安装施工工期179天,应当承担违约责任根据某乙公司与某甲公司签订《门窗分项工程承包合同》约定,某乙公司应于2018年5月15日完成案涉工程门窗安装但,根据案涉工程《监理日志》记载,某乙公司于2017年12月28日进场准备、2018年3月24日进场施工、2019年3月19日完成施...(本文书还有3129字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式