汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
背景颜色:
字体大小: 特大
榆中县公*****、酒泉市中*************建设工程施工合同纠纷民事一审民事判决书
【案例标签】
  • 案由:民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷
  • 案例类型:民事判决书
  • 案号(2021)甘0123民初*号
  • 审理程序:其他
  • 审结日期:2021-07
  •  
  • 【案例概要】

    原告榆中县公*****与被告酒泉市中*************建设工程施工合同纠纷一案,本院于2021年3月19日受理后,依法适用简易程序,公开开庭进行了审理。原告榆中县公*****的委托诉讼代理人黄*,被告酒泉市中*************的委托诉讼代理人刘*到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

    原告榆中县公*****向本院提出诉讼请求:1、请求被告支付原告违约金532512.43元,并赔偿原告经济损失;2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由:2018年11月15日,原告榆中县公*****(2020年12月8日前为榆中县公路局)与被告酒泉市中盛远达建设工程有限公司签订合同协议书,将北京德青源榆中县金鸡产业扶贫项目配套建设工程第一批次第一标段发包给被告。签约合同价5325124.32元,工期120日,承包方逾期交工30天以上或有严重质量问题的,发包人可随时终止合同,并收取违约金。逾期交工违约金每日20000元,违约金限额为签约合同价的10%。合同签订后原告依约支...(本文书还有3063字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明: 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息,仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示,并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因,不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息,需要加以屏蔽,请 点击此处 我们尽快为您处理。

    该案例委托律师

    汇法网

    扫描二维码,与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们