新疆鸿晟************、和田县卫******等建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

新疆鸿晟************、和田县卫******等建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：行政案件>>行政主体>>卫生行政管理>>民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2022)新民申*号

审理程序：再审程序

审结日期：2022-06

【案例概要】

再审申请人新疆鸿晟************（以下简称鸿晟龙琪建筑公司）因与被申请人和田县卫******（以下简称和田县卫健委）,二审被上诉人刘*建设工程施工合同纠纷一案,不服和田地区中级人民法院（2021）新32民终****号民事判决,向本院申请再审,本院依法组成合议庭进行审查,现已审查终结

新疆鸿晟龙琪建筑公司申请再审称,一、原一审、二审判决认定基本事实缺乏证据证明。（一）一审、二审判决认定再审申请人也存在违约行为,缺乏证据证明。2018年11月14日冬季停工前,和田县卫健委只支付工程款893332.22元,只是合同总价的12.47％,其他工程款都是在冬季停工之后支付的,也就是说鸿晟龙琪建筑公司完成工程合同总造价的29.3％,而卫健委只支付合同总价的12.47％,而到次年鸿晟龙琪建筑公司正开始施工时,卫健委强行申请人离场,关闭施工现场,停工至今。所以,并未按时完工,并且停工至诉讼,是因为被申请人未按时支付工程款及季节天气原因造成的,是被申请人的违约行为,申请人没有违约。原审判决认定再审申请人也存在违约行为,缺乏...(本文书还有1397字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式