义乌市中*********、义乌市福**************建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

义乌市中*********、义乌市福**************建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2024)浙07民终*号

审理程序：二审

审结日期：2024-03

【案例概要】

上诉人义乌市某*****因与被上诉人义乌市某**建设工程施工合同纠纷一案,不服浙江省义乌市人民法院（2023）浙0782民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2024年1月22日立案受理后,依法由审判员江献独任审判,于2024年2月23日公开开庭进行了审理。上诉人义乌市某*****的委托诉讼代理人孔**、沈**,被上诉人义乌市某**的委托诉讼代理人孙**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

义乌市某*****上诉请求:1.撤销原判,改判驳回义乌市某**的全部诉讼请求。2.一、二审诉讼费用由义乌市某**承担。事实和理由:原审判决事实认定错误。1.首先,义乌市某**未充分举证说明工程延期的相关事实。在一审庭审过程中,义乌市某**仅提交《工程延期报告》,该报告仅能体现引起工期延误的因素,如设计变更、工程量增加等等,这些因素的确可能引起工期延误,但义乌市某**未举证证明这些因素确实导致了工期延误及实际延误天数的计算依据,未能达到相应的证明标准,理应承担举证不能的责任。其次,义乌市某*...(本文书还有4039字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式