张**与岳**建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

张**与岳**建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2024)川民申*号

审理程序：再审程序

审结日期：2024-10

【案例概要】

再审申请人张**因与被申请人岳**建设工程施工合同纠纷一案,不服四川省凉山彝族自治州中级人民法院（2023）川34民终****号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。

张**申请再审称,张**与岳**于2017年4月1日签订《房屋修建单包合同》,合同约定工程包工不包料,按实际完成的方量结算,单包价格为每平方米410元,竣工时间为2018年4月1日。合同签订后,张**组织施工,因岳**时常对房屋施工图进行变更而延误工期,且数次因岳**不能按照工程进度提供建材等材料造成停工待料,直到2018年11月前,张**才将岳**的房屋粉刷工作全部完工。按照双方的约定,岳**此时应当支付劳务费全部价款的95%,但岳**仅支付了238000元。目前,岳**已经占有、使用案涉房屋一年多了。原审法院认为张**请求劳务费所依据的是《四川某某信息技术有限公司房屋面积测绘报告》（以下简称《测绘报告》）,但原审法院以隐蔽工程和钢筋用量等无法确定而不予采信,故应当承担举证不利的后果。原审法...(本文书还有1360字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式