汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
汇法网提供专业的法律知识以及法律查询服务以及一站式找律师服务的法律网站
背景颜色:
字体大小: 特大
广州市某***、佛山市某***等承揽合同纠纷一案
【案例标签】
  • 案由:民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>承揽合同纠纷
  • 案例类型:民事判决书
  • 案号(2023)粤01民终*号
  • 审理程序:二审
  • 审结日期:2024-03
  •  
  • 【案例概要】

    上诉人广州市某***(以下简称某某公司)因与被上诉人佛山市某***(以下简称某甲公司)及原审被告李*承揽合同纠纷一案,不服广东省广州市白云区人民法院(2023)粤0111民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2023年12月11日立案后,依法组成合议庭进行了审理。上诉人某某公司、原审被告李*共同委托诉讼代理人李**,被上诉人某甲公司法定代表人吕*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

    某某公司上诉请求:1.撤销一审判决第二项并改判某甲公司向某某公司赔偿损失70600元及律师费10000元;2.本案一审、二审诉讼费由某甲公司承担。事实和理由:2021年8月2日,某某公司依据双方签订的《展会施工搭建协议》,已将某甲公司所要求的各类定制品、油漆类材料、地面类材料、灯具类材料、其他特殊造型、招牌、喷画等各类型材料装车完毕,且工人、司机的档期业已预定,只待2021年8月3日进馆搭建,此刻某某公司已完成合同约定的主要义务,因某甲公司逾期付款及消极逃避处理展会的后续事宜,应当对终止合同所造成的损失向某某公司承担合同总金额80%的赔偿责任,除去已预付工程款47000元,仍应向某某公司支付70600元。某某公司因维权所产生的律师费10000元亦应由某甲公司承担。另某某公司与某甲公司签订的《展会施工搭建协议》,合同总金额为147000元,该价格是远低于市场价格,原因是当时处于疫情期间,为了生存不得不以低价格招揽业务。反观某甲公司与案外人广州a公司签订的《展览施工搭建协议》,合同总金额为223000元,两者相差76000元,但合同约定的内容与某某公司的内容无明显差异,证明某某公司承揽的案涉业务利润很低,大部分为成本,成本占合同总...(本文书还有6463字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明: 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息,仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示,并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因,不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息,需要加以屏蔽,请 点击此处 我们尽快为您处理。

    该案例委托律师

    汇法网

    扫描二维码,与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们