汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
背景颜色:
字体大小: 特大
湖南某某******、湖南某某********承揽合同纠纷一案
【案例标签】
  • 案由:民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>承揽合同纠纷
  • 案例类型:民事判决书
  • 案号(2023)湘04民终*号
  • 审理程序:二审
  • 审结日期:2023-06
  •  
  • 【案例概要】

    上诉人湖南某某******(以下简称某某公司)因与上诉人湖南某某********(以下简称某某公司)承揽合同纠纷一案,不服湖南省衡*市蒸湘区人民法院(2022)湘0408民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2023年5月6日立案后,依法组成合议庭,经过阅卷、询问当事人,合议庭决定不开庭进行审理。本案现已审理终结。

    某某公司上诉请求:1、撤销一审判决第二、三项,改判支持利息损失36118.24元;2、某某公司一审反诉门窗注胶整改费89700元、罚款及违约金没有事实及法律依据,请求改判驳回;3、本案诉讼费由某某公司承担。

    某某公司辩称,某某公司未按合同约定对门窗进行“打胶”,在我方多次通知的情况下,一直未提供修理服务,导致未能及时向业主交付房屋。根据合同约定,雅品坊应当承担违约金。

    某某公司上诉请求:1、支持工程延期罚款损失198000元;2、支持违约金损失96210元;3、一、二审诉讼费、申请费由某某公司承担。

    某某公司辩称,某某公司主张违约金与延期罚款没有任何依据,某某公司不存在违约行为。

    某某公司向一审法院起诉请求:1、...(本文书还有4313字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明: 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息,仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示,并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因,不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息,需要加以屏蔽,请 点击此处 我们尽快为您处理。

    该案例委托律师

    汇法网

    扫描二维码,与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们