汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
背景颜色:
字体大小: 特大
安吉递铺*******、浙江展诚**********等建筑设备租赁合同纠纷一案
【案例标签】
  • 案由:民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>租赁合同纠纷>>建筑设备租赁合同纠纷
  • 案例类型:民事裁定书
  • 案号(2023)浙0702民初*号
  • 审理程序:一审
  • 审结日期:2023-09
  •  
  • 【案例概要】

    1.《架子钢管、辅材租赁协议》,证明:①被告与第三人就“x***小区项目架子钢管、辅材租赁事宜签订合同。②因第三人原因造成工期延误的,第三人承担全部责任;2.付款明细表、借条、中国银行网上银行电子回单、收款收据、国内支付业务付款回单、承诺书、购销合同、出库单等,证明被告已向第三人支付或代为支付4938446元;3.民事裁定书、委托书、银行卡复印件、工资支付表、转账凭证、灭火器等材料发票、基坑网发票、通知单及照片、钢管扣件租赁费用及杨*林签字的清单等,证明第三人欠付蓝文君等人的工资共计252935元,被告已代为支付252935元(在此前2552号案件审理时,代付款为167485元,此后又代付84850元,目前代付款共计252935元)。被告代第三人购买灭火器等材料60327元、基坑网6500元、钢管扣件租赁费用27761.93元及第三人应将钢管扣件返还给被告;4.(2021)苏0508民初****号民事裁定书、协助执行通知书,(2021)浙0702民初****号之一民事裁定书、协助执行通知书,协助执行情况说明及邮寄单,证明:①原告与第三人的债权债务已由苏州姑苏区法院判决执行,法院已通知被告协助执行。②被告在收到执行通知书后,已向法院说明第三人在被告处已无款项可供执行;5.***小区脚手架提前或超期计算表,施工方案报审表、工程暂停令、复工报***小区项目建筑安装及市政施工总承包合同、机械设备租赁合同、施工升降机租赁合同等,证明:①脚手架搭拆超期是由于第三人原因所致延期。②因第三人材料原因延期所产生的各项损失,包括延期交房损失,施工升降机、机械设备租赁的延期损失及人工工资损失等758530.518元。

    在审理过程中,本院依法组织到庭当事人对上述证据进行了当庭质证。根据质证意见及证据审核认定的有关规定,本院认证如下:

    对原告提供的证据,被告质证意见:

    对第一组证据,对证据1、2,三性有异议。该协议书是原告与第三人签订,被告无法确认其真实性。被告已履行债权转...(本文书还有7587字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明: 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息,仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示,并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因,不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息,需要加以屏蔽,请 点击此处 我们尽快为您处理。

    该案例委托律师

    汇法网

    扫描二维码,与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们