陕西某建*******装饰装修合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

陕西某建*******装饰装修合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>装饰装修合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2025)宁民申*号

审理程序：再审程序

审结日期：2025-04

【案例概要】

再审申请人陕西某建*******（以下简称某建设工程公司）因与被申请人中卫市某**（以下简称某面馆）装饰装修合同纠纷一案,不服宁夏回族自治区中卫市中级人民法院（2024）宁05民终****号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。

某建设工程公司申请再审称,一、原审法院判决某建设工程公司向某面馆支付违约金69000元认定基本事实不清。（一）某建设工程公司与某面馆合同中约定工期45天,在施工中,因案涉项目出现增项,导致工期延长,且鉴定意见书对增项工程造价也做了鉴定,并非是某建设工程公司恶意违约。（二）因工程增项,某建设工程公司与某面馆对工期重新达成合意,即工期由原来2023年5月2日至2023年6月15日延长至2...(本文书还有1633字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式