原告苏州名鼎********与被告安徽世华********建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

原告苏州名鼎********与被告安徽世华********建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2017)皖1525民初*号

审理程序：一审

审结日期：2018-09

【案例概要】

原告苏州名鼎建设工程有限公司与被告安徽世华纺织科技有限公司建设工程施工合同纠纷一案,本院于2017年6月28日立案后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。原告苏州名鼎建设工程有限公司的法定代表人丁**及其委托诉讼代理人张**、被告安徽世华纺织科技有限公司的委托诉讼代理人储**、董**均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告苏州名鼎建设工程有限公司向本院提出诉讼请求:1、判令被告立即支付下欠的原告工程款8890119.50元;2、判令被告自2013年11月1日起按照中国人民银行同期贷款利率承担债务利息;3、由被告承担本案的诉讼费用。在庭审中,原告变更了诉讼请求,将诉讼请求的1、2两项变更为“要求人民法院判令被告立即优先支付下欠原告工程款5851178.82元及相应债务利息（以5851178.82元为基数,自2013年11月1日起按中国人民银行同期贷款利率计算）;要求优先支付诉讼费74030元、鉴定费150000元、保全费5000元,合计229030元”。事实和理由:2012年底,原告开始为被告建造位于六安市霍山县经济开发区纬七路北侧的工业厂房及附属设施。在施工期间,原、被告签订了《建设工程施工合同》,被告将1#、2#、3#（后变更为7#）、4#、5#共计**栋车间发包给原告施工,每栋车间当时规划面积为6600㎡,总建筑面积33000㎡,合同总价款为20000000元。施工中,被告将1#车间变更为7920㎡、7#车间变更为3168㎡,2#车间6600㎡保持不变。2#、7#车间于2013年上半年建...(本文书还有5940字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式