原告广西金凯*********与被告广西信达********建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

原告广西金凯*********与被告广西信达********建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2015)靖民二初字第*号

审理程序：一审

审结日期：2015-04

【案例概要】

原告广西金凯房地产开发有限公司（以下简称“金凯公司”）与被告广西信达建筑工程有限公司（以下简称“信达公司”）建设工程施工合同纠纷一案,本院于2015年1月19日受理后,依法由审判员农晖适用简易程序于2015年3月17日公开开庭进行了审理。书记员农彩美担任记录。原告金凯公司的委托代理人蒙**、被告信达公司的委托代理人李**、徐**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告金凯公司诉称,2012年5月30日,原告与被告签订《建设工程施工合同》,由原告发包给被告承建位于广西靖西县的靖西中山市场（小桥流水人家）工程,合同约定总工期为230天。后因被告的建设速度缓慢,严重影响了原告的利益。原告与被告不得不于2013年11月27日召开会议,达成协议要求被告必须在2014年1月30日前将工程竣工验收合格交付给原告。但被告还是怠慢履行了自己的义务,一直到2014年7月18日才将竣工工程交付给原告,被告的严重违约使原告蒙受了巨大的经济损失。按照双方签订的合同第35条第2款约定“因被告原因不能按照协议约定的竣工日期或者原告同意顺延工期的,则每延误一天被告向原告赔偿2000元／天”,本应要求在2014年1月30日竣工的工程被告直到2014年7月18日才竣工交付给原告。被告足足延误了169天,按照合同约定被告应当赔偿原告3380...(本文书还有5055字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式