赵**与吴**、吴**建设工程分包合同纠纷一审民事判决书

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

赵**与吴**、吴**建设工程分包合同纠纷一审民事判决书

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程分包合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2019)粤0606民初*号

审理程序：一审

审结日期：2019-07

【案例概要】

在诉讼中,原告请求被告吴**对被告吴**的上述债务承担共同清偿责任,原告不请求第三人永基公司、杏丰公司、曾**对上述债务承担责任。

事实和理由:2018年4月17日,原告与被告吴**、吴**签订某地外墙班组结算单,被告吴**、吴**确认未支付的工程款为174046元。

被告吴**辩称,首先原告所承接的施工项目是与吴**一起施工完成;其次,原告所请求的工程款174046元是全部工程完工后的工程款,而原告与吴**所施工的工程项目在永基公司强令停工时,尚有部分收尾工程未完成,故单价方面需要扣除每平米8元;再次,吴**在涉案工程被永基公司强令停工后再未收取任何工程款,而永基公司在停工一年后另行委托施工班组进行涉案工程的施工,故吴**的班组及其属下的所有班组包括原告班组的工程款,均应由永基公司支付,而发包人杏丰公司应在其欠付...(本文书还有2558字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式