张**与江西省抚*************、鹰潭市天**********建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

张**与江西省抚*************、鹰潭市天**********建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2019)赣06民初*号

审理程序：一审

审结日期：2019-12

【案例概要】

原告张**与被告江西省抚州市东乡区建筑安装工程公司（以下简称东乡建筑公司）、鹰潭市天恒房地产开发有限公司（以下简称天恒公司）建设工程施工合同纠纷一案,本院立案后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。原告张**委托诉讼代理人戚**、沈**,被告东乡建筑公司委托诉讼代理人袁**、田**,被告天恒公司委托诉讼代理人张**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告张**向本院提出诉讼请求:一、判令被告东乡建筑公司向原告支付工程款9922323元及利息149470.24元（利息计算至2018年12月31日,之后的利息按人民银行同期贷款利率的三倍计算至付清之日止）;二、判令被告东乡建筑公司向原告支付施工场地遗留备料款1081862.48元;三、判令被告天恒公司对上述欠款承担连带责任;四、确认原告在9922323元工程款范围内享有优先受偿权;五、本案诉讼费由两被告承担。事实和理由:天恒公司系鹰潭云锦生态城工程开发建设单位,东乡建筑公司系该工程38#-49#楼承包施工单位,2013年开始施工,后因故停工工程烂尾。2018年8月25日天恒公司与东乡建筑公司订立《云锦生态城完善38-**楼工程施工补充协议书》（以下简称《补充协议书》）,约定由东乡建筑公司承建鹰潭云锦生态城完善38#-49#楼土建工程约29760㎡工程。因系烂尾续建项目,各项成本高于新建项目,故经测算及协商后协议约定造价为一次性包干价3305万元（包括企业所得税和个人所得税,剩余4.8%由甲方承担）;付款方式为月进度支付,首次支付为双月,之后按每月进度支付,每月25日提交申请本月工程进度款,天恒公司在收到...(本文书还有6185字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式