李**、华中国电********与国网内蒙***************、赵**建设工程施工合同纠纷二审民事判决书

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

李**、华中国电********与国网内蒙***************、赵**建设工程施工合同纠纷二审民事判决书

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2019)内22民终*号

审理程序：二审

审结日期：2019-05

【案例概要】

一审法院认定事实:兴安公司是科右前旗220kv变电站66千伏配出工程的发包方,华中公司是该工程的承包人2015年9月20日,华中公司该工程项目部总工赵**与李**签订三份《建设工程施工合同》,分别将兴安盟220kv科右前旗变电站66kv配出工程（科大线、乌**、乌**）的基础工程承包给了李**,合同约定的承包方式为李**包工包料;工程内容为线路基础复测、基础开挖、混凝土浇筑和养护,接地敷设、夯实回填、场地清理、防尘台制作;约定的工期为六个月,即自2015年9月20日至2016年3月20日;合同价款为工程（不包含税）价每立方米1200元,工程竣工后按设计图纸以实际立方米结算,在气温低于0℃进入冬季施工期,冬季施工费以最终协商为准,但不得低于每立方米200元三份合同约定的工程内容累计为“铁塔基础102基”合同签订后,李**按照合同约定进行施工,但在施工过程中由于该工程土地征占不及时,导致工程延误,对李**造成一定经济损失2016年4月29日,双方对同一工程又签订一份《66kv输电线路施工合同》,合同约定由李**负责完成上述工程的架线和组塔,由华中公司提供该工程所使用的塔材、导线、绝缘子、金具等材料,线路基础（指三份合同内容）乙方包工包料双方对合同价款的约定为“本工程总价款为500万元,其中基础施工费340万元,线路组塔架线施工费为120万元其中40万元为前期误工补偿如误工时间过长误工补偿另行协商”2016年11月7日,由赵**以华中公司该工程项目部的名义给李**出具一份《工程款费用变更单》,内容为“因该工程进度缓慢,造成施工费用增加,根据现场情况,现追加工程款100万元”,并附一份费用变更事由单,内容为“所增加的100万元工程款包含冬季费用、误工费用工程款付款方式:从2016年7月份开始,给施...(本文书还有6831字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式