再审申请人香河县龙**********因与被申请人天津市久*********建筑工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

再审申请人香河县龙**********因与被申请人天津市久*********建筑工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2017)冀民申*号

审理程序：再审程序

审结日期：2017-10

【案例概要】

被申请人（一审被告、二审上诉人）:天津市久缘建筑工程有限公司。住所地:天津市宁河县宁河经济开发区五纬路**号（3-1）。

再审申请人香河县龙盛房地产开发有限公司（以下简称龙盛公司）因与被申请人天津市久缘建筑工程有限公司（以下简称久缘公司）建筑工程施工合同纠纷一案,不服河北省廊坊市中级人民法院（2017）冀10民终****号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。

香河县龙盛房地产开发有限公司申请再审称:一、因久缘公司拖延工期,向买受人交房无望,龙盛公司于2011年11月提起诉讼,请求解除合同并赔偿逾期竣工造成的经济损失。一审判决认为,久缘公司逾期完工,导致龙盛公司逾期交房产生违约金,该违约金属于龙盛公司损失。廊坊市中级人民法院受理龙盛公司诉久缘公司一案,该损失尚未发生,本案龙盛公司主张的损失不构成重复诉求。二、二审适用法律失当。1、龙盛公司于2011年11月1日向廊坊市中级人民法院提起诉讼,法院判决解除合同日期为2011年...(本文书还有871字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式