原告奇台县银*********诉被告郑州振平**********买卖合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

原告奇台县银*********诉被告郑州振平**********买卖合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>买卖合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2013)荥民二初字第*号

审理程序：一审

审结日期：2014-03

【案例概要】

原告奇台县银新矿业有限责任公司诉被告郑州振平鑫龙机械制造有限公司买卖合同纠纷一案,本院受理后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告委托代理人付**、被告委托代理人王**、高**,到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告诉称,2013年3月25日,原、被告自愿签订工矿产品购销合同一份,合同总价款60万元。合同约定:供方代办托运,需方支付运费3万元,交货时间2013年4月7日货到奇台。如有违约,供方每天承担10000元的违约金;合同签订后,原告付定金50万元,供方组装合格后,余款在2013年12月31日前一次付清。合同签订后,原告按照约定支付被告定金50万元。但被告未如期交货,致使原告不能履行与他方签订的合同。因筑路施工赶工期,急迫需要破碎机,供货时间到期后,2013年4月8日原告派人到被告处催货,被告以破碎机设备太便宜,如果要货再加30万元为由,仅在2013年4月16日发来了反击破、输送机配件,至今尚欠二台颚破机、震动筛、三种型号的筛网没有供货。严重影响了原告的施工进度和履行合同的诚信度。被告的行为已经构成了严重违约,致使原告...(本文书还有4234字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式