宿州国峰********、江苏天成********建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

宿州国峰********、江苏天成********建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2022)皖1302民初*号之一

审理程序：一审

审结日期：2022-07

【案例概要】

原告宿州国峰建业置业有限公司诉被告江苏天成建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷一案,本院于2022年5月25日立案受理。

原告宿州国峰建业置业有限公司向本院提出诉讼请求:1、请求确认《宿州国建院子项目总承包施工合同书》于2022年3月20日解除;2、判令被告支付工期延误违约金757.18万元（违约金以131000000元为基数,按照日万分之二标准,自2021年6月21日计算至实际竣工之日止,暂计算至2022年4月6日为757.18万元）;3、判令被告赔偿另行委托第三方完成剩余工程需增加的施工费1522838.30元;4、判令被告赔偿已完工程质量不合格部分的维修费用3283516.86元;5、判令被告向原告移交已完工程的全部施工资料,并判令被告按照每日5.5万元标准向原告赔偿自2022年3月20日至实际交付资料之日止的迟延交付资料造成的损失,暂计算至2022年3月29日为93.5万元;6、本案的案件受理费、保全费等全部诉讼费用由被告承担。另原告增加诉讼请求,确认原、被告双方于2019年6月20...(本文书还有908字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式