汇法网提供行政法规、司法解释及两高文件、地方法规、政府规章、部委规章、部委规范性文件、部委事务性文件、地方法规及地方人大文件、地方政府规章、地方政府规范性文件、法律及人大文件、法律知识查询、行政法规及国务院文件、合同范本、司法案例、找律师 预防交易风险
保障资金安全

案例研究  | 法规  | 律师  | 律所  | 法院  | 合同
背景颜色:
字体大小: 特大
温泉县查********与四川省仪***********建设工程合同纠纷一案
【案例标签】
  • 案由:民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>承揽合同纠纷>>定作合同纠纷>>民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>买卖合同纠纷>>民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷
  • 案例类型:民事判决书
  • 案号(2015)温民初字第*号
  • 审理程序:一审
  • 审结日期:2016-09
  •  
  • 【案例概要】

    原告温泉县查干屯格乡人民政府(以下简称查乡政府)与被告四川省仪陇新鸿建筑有限责任公司(以下简称新鸿建筑公司)建设工程合同纠纷一案,本院于2015年10月27日受理后,依法组成合议庭,于2015年11月25日公开开庭进行了审理。原告法定代表人及其委托代理人韦**、康**,被告委托代理人程**到庭参加了诉讼。庭审中,被告新鸿建筑公司申请本院调取新鸿建筑公司新疆分公司注册资料及其他材料,本院仅同意调取了新鸿建筑公司新疆分公司注册资料。本案于2015年12月10日公开开庭进行了审理,原告法定代表人及其委托代理人韦**、康**,被告委托代理人程**到庭参加了诉讼。2015年12月31日,因本案涉及刑事犯罪,本院作出(2015)温民初字第576号民事裁定书,裁定本案中止诉讼。2016年7月18日,本案恢复审理,并于2016年8月2日公开开庭进行了审理,原告法定代表人及其委托代理人韦**、康**到庭参加了诉讼,被告经本院传票传唤无正当理由拒不到庭,本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。

    原告查乡政府诉称,2014年9月,查乡政府与新鸿建筑公司签订了富民安居工程合同(楼房建筑),合同约定”该工程开工日期为2014年9月20日,竣工日期为2015年8月25日,工程总工期为305天。”同时,合同还约定”该工程为垫资工程,施工方不得以资金短缺为由延误工期。工程款支付方式为楼房竣工出售后支付给承建方,上级补助款到位后按时支付给承建方,乡政府不做截留,施工方不得以没有支付工程款为由让农民工上访,一切上访问题由施工方自行解决,一方违约按总标的款的20%支付违约金。”现只完成了部分主体部分,施工方违约已成事实。原告多次催告该工程代理人王*健加快工程进度,王*健以资金短缺为由致使工程处于停滞状态。同时原告多次函告被告解决此事均无果。按合同约定被告已构成违约,原告要求解除合同,被告支付合同总标的10927221.32元的20%的违约金,即218.54万元。诉讼请求:1、请求法院依法解除查乡政府与新鸿建筑公司...(本文书还有7690字未显示)

     

    如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

    免责声明: 本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息,仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示,并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因,不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。 请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前,自行进一步核实此类信息的完整或准确性,并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息,需要加以屏蔽,请 点击此处 我们尽快为您处理。

    汇法网

    扫描二维码,与汇法网微信互动

    推荐律师更多>>

    林琼
    林琼邀请
    擅长领域:
    案例:(2185)例 合同:(8740)个
    陈安定
    陈安定邀请
    擅长领域:
    案例:(1080)例 合同:(4320)个
    卢愿光
    卢愿光邀请
    擅长领域:
    案例:(875)例 合同:(3575)个
    任立华
    任立华邀请
    擅长领域:
    案例:(387)例 合同:(1600)个
    王军强
    王军强邀请
    擅长领域:
    案例:(290)例 合同:(1160)个
    信用风险咨询
    异议处理
    微信客服
    QQ客服
    联系我们