窦**、安徽水安**********建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

窦**、安徽水安**********建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2022)新2701民初*号

审理程序：一审

审结日期：2023-04

【案例概要】

原告窦**与被告安徽水安建设集团股份有限公司（以下简称水安公司）建设工程施工合同纠纷一案,本院于2022年6月17日受理后,依法由审判员曹*恒适用简易程序公开开庭进行了审理。原告窦**的委托诉讼代理人康**,被告水安公司的委托诉讼代理人全*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告窦**向本院提出诉讼请求:1．请求法院依法判令被告支付原告工程款12,626,269元;及2022年4月18日前逾期支付工程款利息8,811,128元。以上合计:21,437,397元。2．本案诉讼费、保全费用及担保费用由被告承担。事实与理由:2017年,安徽水安建设集团股份有限公司将博乐市美丽乡村建设部分工程,包括博乐市小营盘镇、青得里乡、阿勒热托海等工程,承包给原告施工,后原告进行了施工。2017年7月,政府将被告公司清场,原告也停止了施工并办理了移交手续。2019年12月原告将被告起诉至博州中级人民法院索要工程款。2020年1月18日,原告与被告达成协议后撤诉。协议约定:政府完成审计后一个月内支付至审计价款的70％,本年内支付至审计价款的80％,年内付清余款。但审计后被告未向原告支付工程款,已构成违约。为维护原告的合法权益,特起诉至贵院,请求人民法院依法支付原告诉讼请求。

庭审中,原告将要求被告支付工程款12,626,269元及2022年4月18日前逾期支付工程款利息8,811,128元的诉讼请求变更为,要求被告支付工程款10,631,383.71元及至2022年4月13日的利息4,465,884.38元。

被告水安公司答辩称:1．原告窦**借用水安公司的资质承包了博乐市小营盘镇、青得里乡、阿勒热托海三个地区的部分美丽乡村建设。后因建设单位清场,双方就已付工程款、结算方式等达成一致,...(本文书还有6726字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式