齐**与重庆民信建设有限公司,重庆鑫奥**********建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

齐**与重庆民信建设有限公司,重庆鑫奥**********建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>借款合同纠纷>>民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>借款合同纠纷>>民间借贷纠纷>>民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2016)渝民终*号

审理程序：二审

审结日期：2016-12

【案例概要】

关于鑫奥陶*产公司就涉案工程代齐**支付给案外人樊**劳务费及赔偿款的金额。1.齐**撤场后鑫奥陶*产公司与樊**单独结算部分的劳务费。截止目前鑫奥陶*产公司就案涉工程累计向樊**支付12124535元,其中包含齐**撤场后鑫奥陶*产公司与樊**单独结算部分的劳务费（即从2013年8月1日起至2014年2月20日止）的劳务费为2774720元,根据鑫奥陶*产公司与樊**签订的解除劳务关系调解协议书第二条的约定,2013年8月1日之后由樊**负责完成的实体工程量,其劳务费用由鑫奥陶*产公司负责与其进行结算,且该笔劳务费也未计入齐**报送工程造价30873277.89元中,故该笔款项不能视为鑫奥陶*产公司代齐**支付给樊**劳务费,应当予以扣除。2.关于停工赔偿款1395200元的责任承担主体的问题。2013年1月11日鑫奥陶*产公司、齐**与快捷劳务公司签订的《复工补充协议》约定了停工赔偿款总额为1395200元,但仅对2012年10月18日至2...(本文书还有860字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式