酒泉市某***********与榆中县某*****建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

酒泉市某***********与榆中县某*****建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2023)甘01民终*号

审理程序：二审

审结日期：2023-06

【案例概要】

上诉人酒泉市某某建设工程有限责任公司（以下简称某某公司）因与被上诉人榆中县某某服务中心建设工程施工合同纠纷一案,不服甘肃省榆中县人民法院（2021）甘0123民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2023年4月27日立案后,依法组成合议庭审理了本案,本案现已审理终结。

某某公司上诉请求:1.撤销原判,改判或发回重审;2.本案一、二审案件受理费由被上诉人负担事实与理由:1.一审认定事实错误榆中县政府于2019年11月15日即举行了金鸡产业扶贫项目青年鸡区投产仪式,意味着整个金鸡产业园项目已投入使用,而作为附属工程的中标项目同样投入使用因此,该项工程的竣工日期应为被上诉人实际投入使用之日2019年11月1日,而非一审法院认定的2020年11月5日该项工程在实际施工中,被上诉人对工程进行变更,包括配套路建设项目路基翻浆等,均增加了相应工程量,且形成相应签证该扶贫项目的排水工程也因计划开竣工时间影响了配套路的竣工,从而导致工期实际工期变更延长一审法院从2019年7月2日开始计算违约金,但被上诉人...(本文书还有4113字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式