黑河银建**********与黑河市水***********建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

黑河银建**********与黑河市水***********建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2023)黑11民终*号

审理程序：二审

审结日期：2024-02

【案例概要】

上诉人黑河银建保税物流中心有限公司（以下简称某某）因与被上诉人黑河市水利水电建筑工程有限公司（以下简称某某）建设工程施工合同纠纷一案,不服黑河市爱辉区人民法院（2023）黑1102民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2023年12月29日立案后,依法组成合议庭,采取阅卷、调查和询问当事人的方式审理了本案。上诉人某某的委托诉讼代理人陈**,被上诉人某某的委托诉讼代理人曹*到庭参加询问。本案现已审理终结。

某某上诉请求:1.撤销一审判决,判令驳回某某全部诉讼请求;2．诉讼费、保全费由某某承担。事实和理由:一、一审中某某和一审法院将施工现场签证单和技术联系函（通知）均定义为“对增项工程及工程量的确认”错误。施工现场签证单和技术联系函（通知）具有本质差别。施工现场签证单是指在施工履行过程中,承发包双方根据合同的约定,就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议,与协议书具有同等的优先解释权。施工现场签证单是作为甲、乙双方结算的重要依据,其种类很多,包括工程变更,而工程变更不一定代表着工程量的增加,也可能是工程量的减少。在本案中出现的施工现场签证单违背了现场签证的行业规范和原则,如:原合同施工内容与签证内容未明确区分（避免重复）;工程量计算不准确,原合同应有的工程量没有标注,增加（或减少的）具体工程量没计算,有的对材料单价...(本文书还有5233字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式