河北省涿******与涿州市某*********建设工程合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

河北省涿******与涿州市某*********建设工程合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2023)冀民申*号

审理程序：再审程序

审结日期：2023-07

【案例概要】

再审申请人河北省涿州市某某公司因与被申请人涿州市某某餐饮服务有限公司建设工程合同纠纷一案,不服河北省保定市中级人民法院（2020）冀06民终****号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。

河北省涿州市某某公司申请再审称,1.撤销涿州市人民法院（2020）冀0681民初****号民事判决和河北省保定市中级人民法院（2022）冀06民终****号民事判决书,并将本案发回重审或依法改判“驳回被申请人涿州市某某餐饮服务有限公司的所有诉讼请求”;2.一、二审及再审诉讼费用由被申请人涿州市某某餐饮服务有限公司承担事实与理由:一、一二审判决认定申请人对工程自2019年7月9日因主体结构及二次结构验收不合格一直停工至今存在过错且构成违约的基本事实缺乏证据证明1、工程停工是由于2019年7月9日主体结构及二次结构验收中发现裂缝问题而引发的,发现问题后双方为了确认质量问题的形成原因共同决定停工,这属于协商一致的停工,不是申请人单方无故停工2、停工之后,被申请人提出质量问题是由于施工材料、施工工艺不合格造成的,于是双方共同核查了所有检测报告并委托第三方进行现场检测（详见原审被告证据五、六）,检查结果证明申请人的施工材料、施工工艺均符合图纸设计要求,质量问题不是申请人的原因造成的;申请人提出质量问题是由于被申请人提供的图纸设计不当造成的,但被申请人拒绝核查图纸设计问题,导致质量问题成因查找工作陷入僵局3、在双方就质量问题形成原因未能达成一致意见的情况下,申请人要求共同委托第三方...(本文书还有5906字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式