河北廊坊**************、荣盛建设******等建设工程施工合同纠纷民事二审民事判决书

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

河北廊坊**************、荣盛建设******等建设工程施工合同纠纷民事二审民事判决书

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2021)冀民终*号

审理程序：其他

审结日期：2021-06

【案例概要】

取得《工程完工证书》,2016年10月26日签署《竣工结算审定签署表》,建安结算金额138896784.04元,财务费用2525.33万元（见被答辩人提供的证据五,作为我方证据的证据16）,前述金额共计164150084.04元。合同履行过程中,第三人以转帐形式于2014年7月8日支付1000万元、2015年1月28日支付2000万元、2017年1月23日支付500万元、2018年4月3日支付2835万元、2019年12月27日支付1508.01万元,前述合计7915.01万元,第三人以借款形式于2012年8月6日支付3000万元、高新区管委会以借款形式于2012年12月20日支付2500万元、2013年12月26日支付1000万元、2016年12月27日支付2000万元,合计8500万元,至2019年12月27日,案涉结算款付清,但付款过程中,高新区管委会存在逾期付款行为。三、逾期付款违约金为8095254元,具体计算方法如下;依据《补充协议书》的约定,应付清全部款项的时间为2017年10月31日,但被告至2019年12月27日才付清,逾期付款786天,违约金计算方法为:1、2018年4月3日付款2835万元,逾期153天,违约金计算如下:2835万元×153×0...(本文书还有4881字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式