广东省地*****、珠海隆景******建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

广东省地*****、珠海隆景******建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：行政案件>>行政主体>>资源行政管理>>地质矿产行政管理>>民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2021)粤04民终*号

审理程序：二审

审结日期：2021-12

【案例概要】

上诉人广**地质工程公司（以下简称地质公司）因与被上诉人珠海隆景酒店有限公司（以下简称隆景酒店）建设工程施工合同纠纷一案,不服广**珠海市香洲区人民法院（2020）粤0402民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2021年8月5日立案后,依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。

地质公司上诉请求:1、撤销（2020）粤0402民初****号民事判决第一、二、三项,依法改判驳回隆景酒店的全部诉讼请求;2、隆景酒店承担一、二审诉讼费及财产保全费、评估费。

事实与理由:一、一审判决查明的合同条款不全面,存在诸多对合同内容的理解错误,导致对事实认定错误。1、一审判决对合同第19条关于发包人的约定视而不见。合同19.1条明确约定,“发包人在履行合同期间应当遵守法律,并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任”。本案中,隆景酒店因对居民投诉处置不力而被珠海市住房和城乡建设局（以下简称珠海住建局）责令停工,属于行政处罚行为,是珠海住建局因隆景酒店违反《建设工程质量管理条例》和省市相关规定而作出的对隆景酒店的行政处罚。特别是隆景酒店在对该行政处罚于2020年3月30日向珠海市人民政府申请行政复议后,又于2020年4月4日主动、自愿地撤回该行政复议申请,应当视为隆景酒店接受并服从珠海住建局关于案涉工程整体停工的行政处罚决定,不应由地质公司承担因此产生的任何责任。合同第19.2条发包人工作第（9）项也明确约定,隆景酒店应当“协调处理施工现场周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）...(本文书还有25901字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式