内蒙古方*********、赤峰玉龙******建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

内蒙古方*********、赤峰玉龙******建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2021)内0430民初*号

审理程序：一审

审结日期：2021-12

【案例概要】

原告内蒙古方圆建设工程有限公司（以下简称方圆建设公司）与被告赤峰玉龙物流有限公司（以下简称玉龙物流公司）建设工程施工合同纠纷一案,本院于2021年5月27日立案受理后,依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告方圆建设公司的委托诉讼代理人鞠**、刘**到庭参加诉讼,被告玉龙物流公司经本院公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书、告知合议庭组成人员通知书、开庭传票等法律文书期满后未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

方圆建设公司向本院提出诉讼请求:1、依法判决被告给付停、窝工损失暂定200万元（以鉴定为准,鉴定后予以变更）,并确认享有工程款优先权;2、依法判决被告承担本案诉讼费用。后又增加变更诉讼请求为:1、依法判决解除原、被告双方于2012年7月及2012年9月18日签订的《建设工程施工合同书》;2、依法判决被告给付停、窝工损失暂定400万元（以鉴定为准）,并确认享有工程款优先权;3、依法判决被告承担本案诉讼费用。事实与理由:2012年7月及20...(本文书还有3017字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式