伊犁万成***********、新疆云鹏*************建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

伊犁万成***********、新疆云鹏*************建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：行政案件>>行政主体>>公安行政管理>>消防管理>>民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2022)新4023民初*号

审理程序：一审

审结日期：2022-05

【案例概要】

原告伊犁万成华隆房地产开发有限公司（以下简称华隆公司）与被告新疆云鹏消防工程有限公司伊犁分公司（以下简称云鹏公司）建设工程施工合同纠纷一案,本院于2022年4月22日立案后,依法进行了审理。

原告华隆公司向本院提出诉讼请求:1．判令被告赔偿逾期竣工、验收造成的损失500,000元（最终数额以鉴定结论为准）;2．判令被告承担本案涉诉费用。事实与理由:2015年5月17日,原、被告签订书面的《消防工程施工合同》。双方约定了一系列的权利、义务。根据合同约定,原告将开发建设的紫***小区**号楼的消防工程交给被告施工。被告工程质量达到消防验收合格为准。合同履行期为一个月。合同价款为140万元。同时合同第十一条第三项约定了工程未按时竣工每延误一日被告承担千分之零点五的违约金。合同签订后,被告完成了价款为1,539,000元的消防工...(本文书还有1104字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式