某***与某***建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

某***与某***建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2024)沪0115民初*号

审理程序：一审

审结日期：2024-09

【案例概要】

原告上海车市实业发展有限公司（以下简称“车市公司”）与被告上海华晖建设（集团）有限公司（以下简称“华晖公司”）建设工程施工合同纠纷一案,本院于2024年1月30日立案后,依法适用普通程序,由审判员独任审理,公开开庭进行了审理。原告车市公司的委托诉讼代理人赵**、被告华晖公司的委托诉讼代理人徐*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告车市公司向本院提出诉讼请求:判令被告赔偿原告延期返还工程损失人民币（以下币种相同）11,000,000元（暂定,每延误一日历天按施工建筑面积40818.40平方米4元每平方米计算）。事实和理由:原告是上海市浦东新区沪南公路**号（施工许可证地址4799号）上海车市零配件采购中心项目（以下简称“系争项目”）的建设方、发包人,被告是系争项目的施工承包人。2021年4月17日,原告作为甲方、被告作为乙方就系争项目签订了《上海车市零配件采购中心项目施工合同》一份,约定由被告施工总承包系争项目。合同第二条约定,承包范围:设计图纸显示的所有土建及安装工程的内容,包含人防、基坑围护工程等。第五条约定,本项目合同固定总造价为一亿一仟万元整。专用条款第17.1条约定...(本文书还有4469字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式