南通建工********、滁州市金*********建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

南通建工********、滁州市金*********建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2017)皖11民终*号

审理程序：二审

审结日期：2017-04

【案例概要】

上诉人南通建工集团股份有限公司（以下简称南通建工集团公司）因与被上诉人滁州市金品建筑劳务有限公司（以下简称滁州金品劳务公司）建设工程施工合同纠纷一案,不服安徽省全椒县人民法院（2016）皖1124民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2017年2月26日立案受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上诉人南通建工集团公司的委托诉讼代理人程**、孙*,被上诉人滁州金品劳务公司的委托诉讼代理人施**、艾**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

南通建工集团公司上诉请求:1、撤销安徽省全椒县人民法院（2016）皖1124民初****号民事判决第二项,依法改判滁州金品劳务公司承担违约责任,退回多收取的6#楼外架超期租赁费307048.95元（27293.24平方米×0.25元/天×45天）;2、改判滁州金品劳务公司承担延误工期的违约金920558.82元（4091327.54元×0.5%×45天）。事实和理由:1、本案不存在重复诉讼的问题。根据双方签订的《架子工承包合同》第九条第2项约定:滁州金品劳务公司如不能按照合同约定的工程进度节点时间内完成工期,每延误一天按合同总价千分之五支付违约金。延误整体超过15天,按完成工程量的60%结算。在（2016）皖112...(本文书还有4842字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式