太原某装***、山西某房****等建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

太原某装***、山西某房****等建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2025)晋民申*号

审理程序：再审程序

审结日期：2025-03

【案例概要】

事实与理由:一、原判决、裁定认定的基本事实缺乏证据证明。（一）原审法院认定申请人的合同相对方仅为被申请人山西某房地产左权公司,但申请人有证据证明申请人的合同相对方为山西某房地产左权公司和山西某房地产公司,原审法院这一基本事实认定错误。根据本案各方确认无误的证据—2022年12月10日山西某房地产公司向申请人发出的《律师函》,其中,山西某房地产公司明确承认其与申请人签署3份《施工合同》（包括本案所涉合同）,要求申请人在接收律师函十日内进场施工,收到律师函五日内书面答复。申请人对此作出《律师函回复》内容为:一、说明停工原因系山西某房地产公司要求停工,且山西某房地产公司拖欠工程进度款导致工期顺延,申请人不存在逾期完工情况;二、要求二被申请人在2022年12月23日前将工程进度款支付申请人,申请人则将按协议继续施工。与本案合同签署情况相同的另外两案中—左权法院（2023）晋0722民初****号及左权法院（2023）晋0722民初****号,二被申请人均认可了其均为申请人的合...(本文书还有2209字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式