北京某某******、某某银行******等建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

北京某某******、某某银行******等建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2024)最高法民申*号

审理程序：再审程序

审结日期：2025-01

【案例概要】

再审申请人北京某某集团有限公司（以下简称某1公司）因与再审申请人某某银行黑龙江省分行（以下简称某某分行）、一审被告中国某某发展规划设计咨询有限公司（以下简称某2公司）建设工程施工合同纠纷一案,不服黑龙江省高级人民法院（2023）黑民终x号民事判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。

某1公司申请再审称,（一）原审判决关于欠付工程款利息起算时间认定错误。1.案涉施工合同对除质保金外的剩余未付工程款约定不明,工程款利息应从实际交付之日,即2019年6月14日起开始计算。2.案涉工程质保期已于2021年1月23日届满,但原审判决从2021年11月9日开始计算逾期支付工程款利息,与案涉施工合同约定的质保金返还时间不符。（二）原审判决关于逾期竣工违约责任的认定错误。1.某某分行委托的代建单位某2公司认可因某某分行原因导致工期延误,某2公司能够代表某某分行,由此产生的法律后果应全部由某某分行承担。2.某2公司提交的证据...(本文书还有2121字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式