广西某有***;黄*;朱*;博白县某****建设工程分包合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

广西某有***;黄*;朱*;博白县某****建设工程分包合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程分包合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2025)桂09民终*号

审理程序：二审

审结日期：2026-03

【案例概要】

上诉人广西某有限公司（以下简称某甲公司）与被上诉人黄*、原审被告朱*、原审被告博白县某有限公司（以下简称某乙公司）建设工程分包合同纠纷一案,广西壮族自治区博白县人民法院于2022年12月2日受理后,于2023年11月17日作出（2022）桂0923民初****号民事判决,某甲公司不服该判决,上诉至本院,本院于2024年3月8日作出（2023）桂09民终****号民事裁定,发回重审。广西壮族自治区博白县人民法院于2025年9月28日作出（2024）桂0923民初****号民事判决,某甲公司不服该民事判决,向本院提起上诉。本院于2025年12月1日立案后,依法组成合议庭,不开庭进行了审理。本案现已审理终结。

某甲公司上诉请求:1.撤销一审判决第一项,依法改判为某甲公司只需向黄*支付工程款651264元及利息;2.本案一、二审诉讼费用由黄*承担。事实与理由:一、原审判决未认定朱*与黄*存在恶意串通抬高工程单价的事实,属于认定事实错误。案涉工程需在2022年秋季开学前交付使用,工期紧迫。朱*与上诉人某甲公司签订《工程合作施工合同》后,朱*由于资金链断裂退出涉案承包工程施工,朱*与黄*利用该工期压力,恶意串通签订《建筑施工劳务承包合同》,将工程单价定为490元/㎡,远高于博白当地同类工程390-400元/㎡的市场通用价格。在朱*退出承包工程后,上诉人与黄*之间就涉案工程的施工,双方之间形成的属于事实合同。《中华人民共和国民法典》（以下简称民法典）第五百一十条规定:“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。”第五百一十一条第（二）项规定:“当事...(本文书还有6604字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式