内蒙古某*******;鄂尔多斯********建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

内蒙古某*******;鄂尔多斯********建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2025)内0623民初*号

审理程序：一审

审结日期：2025-10

【案例概要】

原告鄂尔多斯市某有限责任公司（以下简称:某甲公司）与被告内蒙古某乙有限责任公司（以下简称:某乙公司）建设工程施工合同纠纷一案,本院于2025年3月25日立案后,依法适用普通程序,公开开庭进行了审理。原告某甲公司的委托诉讼代理人郭**、姬*,被告某乙公司的委托诉讼代理人陈*到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告某甲公司向本院提出诉讼请求:判令被告给付原告工程款3450000元（其中,增项工程款3000000元）。

事实与理由:2022年7月份,某甲公司与某乙公司签订了《内蒙古某有限公司上海庙煤电项目厂区热网管道施工工程分包合同》。履行合同中,原告除依约履行合同义务外,还完成了被告增加的工程,上述工程均经被告验收并交付使用,工程量已确定。

原告为支持其主张向法庭提供的证据有,《内蒙古某有限公司上海庙煤电项目厂区热网管道施工工程分包合同》《补充合同》《委托证明（复印件）》《工期顺延说明（复印件）》《单位工程验收报告签订单（复印件）》《工程竣工结算单（复印件）》《合同外工程量预算表明细（复印件）》《工程造价鉴定意见书》《发票》。拟证明,原、被告间的分包合同关系、施工情况、合同价款、增量工程、验收合格以及经鉴定3#循环水管道建设土方工程价款为273638元,支出鉴定费12...(本文书还有4896字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式