刘**与濮阳县某**建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

刘**与濮阳县某**建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事裁定书

案号(2024)豫民申*号

审理程序：再审程序

审结日期：2024-02

【案例概要】

再审申请人刘**因与被申请人濮阳县某某局、原审第三人濮阳市某某建设工程有限公司（以下简称某甲公司）建设工程施工合同纠纷一案,不服河南省濮阳市中级人民法院（2023）豫09民终****号民事判决书,向本院申请再审。本院依法组成合议庭进行了审查,现已审查终结。

刘**申请再审称,（一）一、二审判决认定事实错误1．因濮阳县某某局原因导致案涉工程长期停工430天,时间节点分别为:2012年5月5日至2012年6月18日,迟延开工44天;2012年6月18日至2012年8月14日,停工57天;2012年8月14日至2012年12月8日,停工117天;2012年12月9日至2013年7月7日,停工211天经远东某某评估有限公司鉴定,案涉工程停工期间的损失为466947元;经某某国际工程咨询有限公司鉴定,案涉工程停工期间的损失为393872.03元,合计860819.03元（详见附件）两份鉴定报告确定的金额扣除某某国际工程咨询有限公司作出的2012年12月9日至2013年7月7日期间的机械设备停滞费103698.05元后,剩余757120.98元均是刘**的实际损失结合刘**一审提交的第七组证据,两份鉴定报告确定的损失均是停工期间刘**的实际损失,...(本文书还有4749字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式