商丘市某***********、商丘星某**********建设工程施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

商丘市某***********、商丘星某**********建设工程施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2024)豫14民终*号

审理程序：二审

审结日期：2024-10

【案例概要】

上诉人商丘市某***********（以下简称某甲公司）与上诉人商丘星某**********（以下简称某乙公司）建设工程施工合同纠纷一案,双方均不服河南省商丘市梁园区人民法院（2024）豫1402民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2024年9月19日立案后,依法公开开庭进行了审理。上诉人某甲公司的委托诉讼代理人王**,上诉人某乙公司的委托诉讼代理人万**、孟**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

某甲公司上诉请求:撤销原审判决第二项,依法改判某乙公司赔付违约金220000元及实际经济损失;本案上诉费由某乙公司承担事实与理由:1.工程停工的过错方责任主体原审认定错误,不应为某甲公司,应为某乙公司根据某甲公司一审提供证据,某甲公司依据双方签订的《建筑工程承包合同》第六条约定,支付某乙公司第一笔工程款300000元,某乙公司没有完成第一笔工程款经鉴定为172308.13元（如按约定的价格为更低）的工程量情况下,擅自停工,故停工过错方应为某乙...(本文书还有3875字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

相关文书ID号输入规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式