原告湖南省第*******与被告河南省鸿*********建设工程分包合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

原告湖南省第*******与被告河南省鸿*********建设工程分包合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程分包合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2013)静民初字第*号

审理程序：一审

审结日期：2014-12

【案例概要】

原告湖南省第六工程有限公司与被告河南省鸿瑞建筑劳务有限公司建设工程分包合同纠纷一案,本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理,原告委托代理人刘**,李**,被告委托代理人汤**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

原告湖南省第六工程有限公司诉称,2011年5月26日,原被告双方签订《天津市建设工程施工劳务分包合同》,分包合同已在天津市××委备案,合同约定,被告应于2011年10月15日交工,但事实上,被告于2011年12月22日交工,延误工期共计68日,扣除合理延误因素,按合同约定被告应当支付延期交工违约金人民币50000元。另外,原告实际支付的合同价款数额高于自己计算该费用数额,多支付金额为人民币8068元。故诉至法院要求判令被告支付延期交工违约金人民币50000元;判令被告退还原告多支付的劳务分包费用8068元;诉讼费由被告承担。

被告河南省鸿瑞建筑劳务有限公司辩称,双方存在分包合同关系,...(本文书还有3664字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式