杜**;孙**农村建房施工合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

杜**;孙**农村建房施工合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>农村建房施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2025)豫04民终*号

审理程序：二审

审结日期：2025-05

【案例概要】

上诉人孙*因与被上诉人杜*农村建房施工合同纠纷一案,不服河南省汝州市人民法院（2024）豫0482民初****号民事判决,向本院提起上诉。本院于2025年4月10日立案后,依法组成合议庭进行了审理。上诉人孙*及其委托诉讼代理人海**、被上诉人杜*的委托诉讼代理人辛**到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

孙*上诉请求:1.依法撤销河南省汝州市人民法院（2024）豫0482民初****号民事判决,将该案发回重审或改判驳回杜*的诉讼请求;2.一审、二审案件受理费由杜*负担。事实和理由:一审判决认定部分事实不清,处理结果不当。河南省佳龙工程管理有限公司于2025年1月24日出具的豫佳价鉴函（2025）002号工程造价司法鉴定书,不能作为认定案涉孙*已施工工程造价的依据。孙*与杜*之间已经签订《建房协议》,该《建房协议》虽然被原审法院认定为无效,但根据民法典的规定,合同无效的,不影响合同中有关清理和结算的条款。在孙*与杜*签订的《建房协议》中已经对工程价款的计算方式作出明确约定,即按施工面积,以每平方米650元计算。而案涉工程造价司法鉴定抛开这一重要事实,采取其他方式计算孙*已施工的工程造价,该造价鉴定方法明显与事实不符,也侵害了孙*的合法权益。同时,孙*在正常施工过程中,杜*以各种理由,增加工程面积但拒绝支付增加工程面积的工程款,不让孙*施工,单方面让孙*停止施工,这一重要事实,通过原审法院法庭调查足以认定。由此,因杜*的原因导致工程停工,给孙*造成窝工、材料损失等,孙*因杜*行为造成损失客观存在,而案涉工程造价司法鉴定书对孙*的损失也作为争议项予以列举。原审判决在处理因合同无效导致的法律后果时,对...(本文书还有6378字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式