上诉人曾**与上诉人张**建设工程分包合同纠纷一案

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

上诉人曾**与上诉人张**建设工程分包合同纠纷一案

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程分包合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2017)皖11民终*号

审理程序：二审

审结日期：2017-03

【案例概要】

上诉人曾**与上诉人张**建设工程分包合同纠纷一案,均不服安徽省滁州市南谯区人民法院（2015）南民一初字第02253号民事判决,向本院提起上诉。本院于2017年2月26日立案后,依法组成合议庭,公开开庭进行了审理。上诉人曾**及其委托诉讼代理人孙*、被上诉人张**及其委托诉讼代理人轩石泉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

曾**上诉请求:撤销原判第二项,依法改判张**支付其脚手架（外架）超期使用费等损失200680元;张**承担一、二审全部诉讼费用。事实和理由:其将涉案工程分包给张**施工,涉案工程施工日志、现场施工员李*、周*、陈*的证言均证实其与张**口头约定工期三个月,工期内不收费,超期收费;张**在南谯区法院（2015）南民一初字第1682号案件庭审中也认可延误了一点工期,亦证明了张**耽误工期,并愿意支付超期损失费及工人工资损失费。...(本文书还有2665字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式