南宁市青秀区人民法院民事判决书（*）青民一初字第*号民事判决书

背景颜色：

字体大小：小中大特大

保存设置恢复默认

PDF下载打印收藏

南宁市青秀区人民法院民事判决书（*）青民一初字第*号民事判决书

【案例标签】

案由：民事案件>>合同、准合同纠纷>>合同纠纷>>建设工程合同纠纷>>建设工程施工合同纠纷

案例类型：民事判决书

案号(2011)青民一初字第*号

审理程序：一审

审结日期：2012-05

【案例概要】

经审理查明,2010年10月17日,被告xx二建（甲方）与原告彭xx（乙方）签订了一份《工程劳务分包合同》,约定甲方将南宁市xx国际交楼标准装修工程交由乙方承包施工,劳务作业范围是**号楼东、西座户内除石材外的所有泥水作业项目;承包方式实行劳务承包,即包人工、包施工用一切小型机械,包质量等;合同总价556000元,工程完工按实际完成工程总量结算。乙方必须完全配合甲方对整个项目的进度安排,并且达到甲方对各时间节点的进度要求,且于2010年11月30日前必须完成总工程量的95%以上。由于乙方原因造成工序延期或可能延期,乙方应及时自行调整。工程工期每延迟一天完成,按5000元／天的标准向甲方支付违约金。合同签订后,原告进场施工。2011年1月3日,彭xx向xx国际精装部出具一份《承诺书》,载明“我承包的xx国际**号楼东西单元及**号楼的地板砖、墙面砖铺贴施工,经本人承诺,将于2011年春节回家过...(本文书还有2011字未显示)

如果您想了解更多内容(依法屏蔽的信息除外),请登录

免责声明：本网站登载的信息均来自于中国裁判文书网等依法公开的信息，仅对相关网站依法公示的信息向用户如实展示，并不主动编辑或修改被所公示网站上的信息的内容或其表现形式。受限于现有技术水平、各信息来源网站更新不同步等原因，不对文书的真实性、准确性、完整性、时效性负责。请您在依据汇法网服务相关信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。若案例中涉及到您的相关信息，需要加以屏蔽，请点击此处我们尽快为您处理。

扫描二维码，与汇法网微信互动

文档规则：

该案例委托律师

我的云摘录:

推荐律师更多>>

支付方式